- _____________________________________________________________ (указать стандарты, требования к таре/упаковке).
6.4. Маркировка упакованного Товара должна быть осуществлена следующим образом:
Товар идентифицируется путем нанесения ___________________________ (указать количество, способ нанесения и вид маркировки) наклеек, содержащих информацию о наименовании Покупателя, наименовании и количестве Товара (вариант: партии Товара), дате нанесения маркировки, а также об особенностях транспортировки, связанных со свойствами Товара.
7. Переход рисков
7.1. Продавец несет все риски утраты или повреждения Товара до момента, когда поставка считается выполненной в порядке, установленном п. п. 2.3, 2.4, 2.13 настоящего Контракта.
7.2. Покупатель несет все риски утраты или повреждения Товара с момента, когда поставка считается выполненной в порядке, установленном п. п. 2.3, 2.4, 2.13 настоящего Контракта.
7.3. Риски утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю в случае невыполнения Покупателем обязанности, указанной в п. 4.4 настоящего Контракта, начиная с согласованной даты или с даты, когда истек согласованный период поставки Товара, установленный в п. 2.6 настоящего Контракта, при условии, что Товар был явным образом индивидуализирован как Товар, являющийся предметом Контракта.
8. Распределение расходов
8.1. Продавец обязан оплатить:
- все относящиеся к Товару расходы до момента его поставки в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта, за исключением расходов, оплачиваемых Покупателем, указанных в п. 8.2 настоящего Контракта;
- фрахт и иные расходы, включая расходы на погрузку Товара (вариант дополнительно: и его выгрузку в пункте назначения, указанном в п. 2.5 настоящего Контракта, или ином пункте, если таковой указан Покупателем в порядке, предусмотренном п. 2.7 настоящего Контракта);
- расходы на выполнение таможенных формальностей, подлежащих оплате при вывозе Товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, уплачиваемые при вывозе <2>;
- расходы на страхование Товара в порядке, предусмотренном разд. 5 настоящего Контракта;
- относящиеся к Товару расходы и сборы во время транзита до его прибытия в пункт назначения, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, или иной пункт, если таковой указан Покупателем в порядке, предусмотренном п. 2.7 настоящего Контракта <2>;
- иные расходы, предусмотренные п. п. 3.9, 3.10 настоящего Контракта.
8.2. Покупатель несет:
- все расходы, относящиеся к Товару, с момента его поставки в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта, за исключением оплачиваемых Продавцом расходов, указанных в п. 8.1 настоящего Контракта;
- относящиеся к Товару расходы и сборы во время транзита до его прибытия в пункт назначения, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, или иной пункт, если таковой указан Покупателем в порядке, предусмотренном п. 2.7 настоящего Контракта <3>;
- расходы на выгрузку Товара <3>;
- любые дополнительные расходы, возникающие вследствие ненаправления Покупателем соответствующего извещения, как это предусмотрено в п. 4.4 настоящего Контракта, при условии, что товар был явным образом индивидуализирован как товар, являющийся предметом Контракта;
- расходы на уплату налогов, пошлин и иных официальных сборов, а также на выполнение таможенных формальностей, подлежащих оплате при ввозе Товара, и расходы на его транспортировку через любую страну;
(вариант: - расходы на дополнительное страхование Товара, осуществленное Продавцом по просьбе Покупателя в соответствии с п. п. 3.12 настоящего Контракта)
- иные расходы, предусмотренные п. п. 4.6, 4.9 настоящего Контракта.
9. Цена и порядок расчетов
9.1. Цена за единицу Товара по настоящему Контракту составляет ________________________ за ____________________ (кг/т/шт/упаковка/иное) (вариант: включая НДС в размере ________).
Стоимость Товара составляет _________________________________ <4> (вариант: включая НДС в размере ________).
(Вариант: Стоимость партии Товара определяется в _____________________________.)
Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара (вариант: включая НДС), расходы, понесенные Продавцом при выполнении им обязанностей, предусмотренных п. 3.8 (и п. 5.8) настоящего Контракта, __________________________________ (указать иные составляющие цены контракта, если есть).
(Вариант в случае, если Товар поставляется партиями:
Цена Контракта исчисляется исходя из стоимости всех партий Товара, передаваемого по настоящему Контракту (вариант: включая НДС), расходы, понесенные Продавцом при выполнении им обязанностей, предусмотренных п. 3.8 (и п. 5.8) настоящего Контракта, _____________________________ (указать иные составляющие цены контракта, если есть).)
9.2. Цена Контракта уплачивается в следующем порядке: _________________________ (указать условия: предоплаты, рассрочки, оплаты после получения всего Товара/партии Товара, иное).
9.3. (Вариант в случае, если Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Продавцу:
В случае невозврата тары (упаковки) в установленный п. 6.2 настоящего Контракта срок она считается переданной в собственность Покупателя. Покупатель, в случае направления ему соответствующего требования Продавцом, обязан оплатить стоимость тары (упаковки) в течение _____ дней после истечения установленного срока, по следующей цене:
- ______________________________________________________________ (указать в зависимости от вида тары (упаковки), либо указать способ определения).)
(Вариант в случае, если Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя:
Стоимость одноразовой тары (упаковки) ____________ включена в стоимость Товара (вариант: партии Товара).
9.4. Все расчеты по Контракту производятся в _______________________________ (указать форму платежа) порядке путем ________________________________________ (указать способ расчетов). Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату ___________________________.
10. Ответственность Сторон
10.1. За просрочку поставки Товара сверх срока, указанного в п. 2.4 настоящего Контракта, Продавец, в случае направления ему соответствующего требования Покупателем, обязан уплатить неустойку в размере ___% от стоимости не поставленного в срок Товара (или: __________) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не свыше _________________________.
10.2. За нарушение сроков устранения недостатков Товара, установленных в п. п. 2.10, 2.11 настоящего Контракта, Продавец, в случае направления ему соответствующего требования Покупателем, обязан уплатить неустойку (пени) в размере _____% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Контракта, за каждый день просрочки устранения недостатков Товара, но не свыше _________________________.
10.3. За нарушение сроков оплаты переданного в соответствии с настоящим Контрактом Товара, установленных разд. 9 настоящего Контракта, Покупатель, в случае направления ему соответствующего требования Продавцом, обязан уплатить неустойку в размере _____% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не свыше ____________________________.
10.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, в случае направления ей соответствующего требования, обязана возместить другой Стороне ____________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Контрактом неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Контрактом неустойками/только убытки/указать иные меры ответственности, согласованные Сторонами).
10.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами международного права (или: законодательством/правом, определенным в соответствии с п. 14.1 настоящего Контракта).
10.6. В случае неисполнения любой Стороной настоящего Контракта установленной настоящим Контрактом обязанности по направлению извещения другой Стороне, неисполнившая обязанность Сторона несет риск наступления последствий такого неисполнения.
11. Форс-мажор
11.1. Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении Контракта либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий.
11.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на ее способность осуществить исполнение. Если это извещение не получено другой Стороной в течение _______________ (указать срок) после того, как об этом препятствии стало или должно было стать известно не исполняющей свое обязательство Стороне, эта последняя Сторона несет ответственность за убытки, являющиеся результатом того, что такое извещение получено не было.
12. Порядок изменения и досрочное расторжение Контракта
12.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон, оформленному _________ (протоколом/иное), который будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.2. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством/правом, определенным в п. 14.1 настоящего Контракта, либо по требованию одной из Сторон в случаях, установленных настоящим Контрактом, а также:
- ____________________________________________________________ (вариант: в случае неоднократного нарушения сроков поставки);
- ____________________________________________________________ (вариант: в случае неоднократного нарушения сроков оплаты);
- __________________________________________ (указать иные основания).
Уведомление о досрочном расторжении настоящего Контракта направляется в следующем порядке: _________________________________________________.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме в порядке, предусмотренном п. п. 12.1, 14.4 настоящего Контракта, и подписаны обеими Сторонами.
13. Порядок разрешения споров
13.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны решают их путем дружественных переговоров.
13.2. При недостижении договоренности, споры, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, не урегулированные в соответствии с п. 13.1 настоящего Контракта, подлежат окончательному урегулированию в соответствии с законодательством, определенным в п. 14.1 настоящего Контракта, в _______________________________________ (указать суд, третейский суд, арбитраж).
(Вариант при урегулировании споров в третейском суде/арбитраже:
13.2.1. Число судей (арбитров) - _________________.
13.2.2. Место судебного (арбитражного) разбирательства: ______________.
13.2.3. Язык судебного (арбитражного) разбирательства - ______________.
13.2.4. Порядок назначения судей (арбитров): ________________________.
Решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон настоящего Контракта.)
14. Применимое право. Заключительные положения
14.1. К настоящему Контракту применяется законодательство/право _____________________ <1>.
14.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Контракта и не разглашать их без согласования с другой Стороной.
14.3. Стороны обязуются дать друг другу письменное извещение об изменении своих банковских реквизитов, наименования, юридического адреса и о смене руководства в течение _______________ с даты изменений следующим способом: _______________________.
14.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, в двух экземплярах на _________ языке, и в двух экземплярах на __________________ (указать третий язык) языке.
Все экземпляры Контракта являются аутентичными и имеющими равную юридическую силу.
В случае обнаружения расхождений между вариантами на русском и _______________ языке преимущество имеет вариант на __________________________ (указать третий язык) языке.
14.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __________.
14.6. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия Контракта не заявит о его расторжении, Контракт пролонгируется на условиях, согласованных Сторонами.
Приложение:
- Протокол ведения переговоров на ____ листах.
15. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец: Покупатель:
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
______________/________________ _________________/_______________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Правила Инкотермс 2010 могут быть использованы как в договорах международной купли-продажи (поставки) товаров, так и во внутринациональных договорах купли-продажи (поставки).
К данной форме контракта применены общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже (поставке). При выборе права иного государства нужно обратить внимание на формулировки пунктов, не урегулированные условиями Инкотермс 2010.
<2> Если данные расходы возлагаются на продавца по договору перевозки.
<3> Если данные расходы по договору перевозки не возлагаются на продавца.
<4> Наименование и код валюты в соответствии с классификатором валют, используемым для целей таможенного оформления.
------------------------------------------------------------------